Blog

Catastrophe !! le chantier est stoppé !!

Réflexions sur une situation de crise

Le contexte

Le choix constructif de réaliser des pieux en guise de fondations, a été choisi comme étant le mieux adapté à la spécificité des dalles bois. Dans cette perspective, Toit par toi a demandé un devis (11 mai) à une entreprise, pour connaître le budget à imputer au titre des fondations.  Ce choix était défini comme un gage de bonne réalisation (par des professionnels) d'une sécurité pour les auto-constructeurs qui pourraient faire appel et faire jouer la garantie décennale de l'entreprise en cas de sinistre, une organisation du chantier mieux adaptée car l'entreprise travaillant en semaine pouvait gérer l'intervention des « toupies béton » ( ces centrales ne livrant pas les week-end) et enfin, le fait de pouvoir démarrer tout de suite par les dalles bois, simplifiait l'organisation mise en place par l'animateur technique. La communication du BE DG sol , aurait du susciter une réaction des professionnels en dénonçant le devis antérieur parce que n’étant plus en adéquation avec l’étude de sol. Ce ne fut pas le cas car sans autres concertations, l'entreprise réalisait les pieux (3 juillet) en fonction de leur devis.

Soucieux de la bonne exécution des travaux réalisés par des amateurs, et ce d’autant plus que l’ouvrage n’a pas le droit à la couverture que confère “la responsabilité décennale” (ce qui en cas de revente du bien peut poser problème) nous avons intégré dans les “coûts” du projet,les prestations d’ un bureau d’étude APAVE ayant pour mission d’apporter un “contrôle qualité certifié”

Le problème des fondations s’est posé quand APAVE a fait le constat que, compte tenu de l’étude de sol, la réalisation parl'entreprise sous traitante  des fondations n’était pas en adéquation et que par conséquent il émettait un avis défavorable.

Choisissant la pire des décisions, les autos-constructeurs décidaient de porter l'affaire devant la justice.

Pourtant des solutions existent

Une première démarche auprès des compagnons du devoir qui ont autorité en la matière et qui, en fonction des remèdes qu'ils ont proposé pour remédier au défaut des fondations,  permettait de faire une proposition concrète.

.Parmi les techniques d’avant garde en matière de fondations, les technos pieux apportent une solution originale tout à fait adaptée aux maisons à ossature bois. Les éts Merlot à Chatellerault se sont équipés et réalisent ce type de travaux pour lesquels ils ont une qualification. Dans le cadre de ce conflit, le responsable de cette technologie, propose de chiffrer les coûts d’une intervention éventuelle sur le chantier de Vendeuvre.  Au vu de l’état des lieux, l’entreprise Merlot estime tout à fait réalisable avec son système, la reprise des fondations. Elle chiffre le coût de cette reprise et apporte la garantie d’une réalisation conforme au DTU à 14 000 € par maison. 

Le contrôleur de l'APAVE  qui, lui aussi est persuadé qu'il y a des solutions de renforcement des fondations et exclue la solution ultime <<on efface tout et on recommence !>>

Dans un cas de figure comme celui ci, il y a deux attitudes:

  • Draconien, on s'appuie sur le verdict d'un bureau d'étude qui émet une sentence, sans accepter le fait  « qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son" et foncer tête baissée au tribunal !

  • Pragmatique en faisant une recherche tendant vers la solution à apporter, laquelle solution peut emprunter des voies plus "empiriques" que celles préconisées par un bureau d’étude, en faisant appel au bon sens auprès de structures qui, ayant été confrontées à des cas similaires, peuvent proposer des réponses en adéquation avec le problème.

Choix des fondations

Pourquoi avoir choisi l'option « pieux béton »


Confronté à un dilemme antinomique, chiffrer une maison la moins chère possible tout en étant la plus performante sur le plan « économies d'énergie » nous avons travaillé sur des options répondant à ces deux critères.

Pour ce qui est des fondations, notre questionnement était : quelles options choisir pour répondre à la spécificité de la dalle bois. Cette dalle, de par la rigidité que lui confère les poutres muralières périphériques en lamellé collé, ne nécessite pas un mur porteur et se contente de points d'appuis précisés par le bureau d'étude concepteur de la dalle bois. En fonction des reprises de charges, le BE Rullier a fourni les plans des dalles, positionnant précisément le nombre et l'emplacement des plots béton pour chaque type de maison du chantier de Vendeuvre.

A l'origine de la réflexion, sans tenir compte des contraintes du sol (contraintes qui seront ensuite précisées par le bureau « étude de sol ») le principe de piliers béton a tout de suite émergé. La première étude proposait que ces piliers soient réalisés par les auto-constructeurs. A la réflexion et après discussion avec les professionnels, nous nous sommes orientés vers la réalisation de pieux en béton fibrés, réalisé par une entreprise spécialisée. Le principe constructif est qu'à partir d'une tarière, des trous d'un diamètre à définir, soient creusés jusqu'à rencontrer le sol dur.

Dans cette perspective, Toit par toi, au nom des auto-constructeurs, a demandé un devis à une entreprise spécialisée pour connaître le budget à imputer au titre des fondations. Ce choix était défini comme un gage de bonne réalisation (par des professionnels) d'une sécurité pour les auto-constructeurs qui pourraient faire appel et faire jouer la garantie décennale de l'entreprise en cas de sinistre, une organisation du chantier mieux adaptée car l'entreprise travaillant en semaine pouvaient gérer l'intervention des « toupies béton » ( ces centrales ne livrant pas les week-end) et enfin, le fait de pouvoir démarrer tout de suite par les dalles bois, simplifiait l'organisation mise en place par l'animateur technique.

Le contexte

La mairie de Vendeuvre se faisant pressante pour le démarrage du chantier ( 4 ans de gestation à partir de notre première rencontre avec Mr le Maire), les 6 auto-constructeurs étant enfin réunis, tout était en place pour lancer le chantier. Le choix de l'architecte Thierry Claveau avec mission jusqu'au dépôt du permis de construire ( Ce dernier se substituant à un autre maître d'œuvre consulté qui exigeait 6000€ pour cette même prestation contre 1000€ pour Th) Les permis de construire déposés en mairie le 1er avril 2011, la signature des compromis de vente des terrains chez notaire intervenait le 17 mai.

La Caisse d'épargne, ayant accepté de financer les projets des 6 AC (acceptant les « faibles revenus » et le fait que les AC ne pouvaient produire les documents obligatoires que sont l'assurance décennale et la dommage ouvrage) la signature des dossiers de prêt intervenait le 20 juin.

 



Isaac de l'étoile

Vieille institution de Poitiers, le lycée privé des Feuillants a fusionné avec une structure existante, le collège St Stanislas, pour devenir l’établissement Isaac de l’étoile

1854

ouverture du Collège jésuite Saint-Vincent-de-Paul qui deviendra le Collège Saint-Joseph en 1864 puis le Lycée Les Feuillants en 1980

2005

fusion des OGEC Saint-Stanislas, Les Feuillants, Le Porteau ; les 3 établissements sont gérés par un seul organisme de gestion, l’OGEC Poitiers Nord

2007

Mgr Albert Rouet, archevêque de Poitiers, valide le nom du nouvel établissement Isaac de l’Etoile

5 décembre 2008

pose de la 1ère pierre de l’ensemble scolaire Isaac de l’Etoile, cette pierre provenant des Feuillants.

2 septembre 2010

1ère rentrée scolaire de l’ensemble scolaire Isaac de l’Etoile

20 janvier 2011

inauguration de l’ensemble scolaire Isaac de l’Etoil

Isaac de l’Etoile

Moine cistercien (XII ème siècle)

Isaac naquit en Angleterre. Condisciple de Thomas Becket et de Jean Bellesmain, il entra à l’abbaye de l’ Etoile en Poitou, qui allait être affiliée à Pontigny. Critiqué pour sa théologie jugée trop spéculative, mais aussi défenseur de Thomas Becket dans son conflit avec Henri II Plantagenêt, il s’attira les représailles du prince et dut s’exiler dans l’île de Ré, à l’abbaye Notre-Dame des Châteliers

Après cette rétrospective, vous vous demandez le pourquoi de cette histoire dans mon blog sur( l&a sculpture.

Fin décembre 2010, le lycée me contacte souhaitant réaliser dans la pierre les armes d’Isacc de l’étoile, cet ouvrage constituant “la dernière pierre” tout comme il y avait eu une première pierre vestige des Feuillants.

Dans le même esprit, une pierre provenant de l’abbaye de l’étoile, sise à Archigny.

Les armes de la famille de l’étoile figiurant sur la façade


A partir d’une pierre récupérée sur le site, un élément récupéré dans les ruines, sert de support/

Le 20 janvier 2011 cette sculpture a été solennellement posée par Mgr Rouet Archevêque de Poitiers.

 

La chance sourit aux audacieux

La chance sourit aux audacieux

Olivier et Elisa vivent en HLM avec leurs 2 enfants. Ils aimeraient bien en sortir, leur rêve étant de s’installer dans un pavillon individuel avec un peu de terrain autour. Ils ont fait une recherche de maisons à vendre et ont vite déchanté au regard des prix demandés. Les moins chères de celles qui leur ont été proposées, tournent aux alentour de 200 000 €. 
Ils ont vite fait leur calcul, alors qu’ils ont tout deux un emploi, leur revenu cumulé se situe autour de 2300€ mois. N’ayant aucun apport personnel, pour réaliser leur rêve, il faut tout emprunter. Après avoir fait le tour des organismes financiers susceptibles de consentir un prêt, avec un taux à 3% (le moins cher qu’ils aient trouvé) il leur faudrait débourser 1109€ par mois pendant 20 ans, soit le salaire d’un des emprunteurs. Les organismes financiers ayant pour critère que le montant mensuel du remboursement ne doit pas excéder 30% du revenu des emprunteurs, ils sont loin du compte avec leur 50%. 
Côté maison à construire, après avoir fait le tour des « pavillonneurs » ils arrivent pratiquement au même montant quand ils ajoutent le foncier au devis du constructeur. 
C’est alors qu’ils envisagent, la mort dans l’âme, de renoncer à leur projet, qu’ils entendent parler d’une nouvelle forme participative d’accès à la propriété : L’auto construction. 

Construire sa maison soi même, c’est possible

Toit par toi, une association fraîchement créée, propose aux candidats constructeurs de se regrouper en une équipe de plusieurs autos constructeurs, acceptant un plan identique pour chaque pavillon, afin de construire leur maison eux même, sur un même lotissement. 
Justement une réunion de coordination et d’explication est programmée pour ces prochains jours. 

Le concept :

Une cinquantaine de personnes assiste à cette réunion, et après s’être présentés on rentre dans le vif du sujet. D’entrée de jeux l’animateur annonce que l’association leur propose de construire un F4 de 100 m2 habitable accoté d’un grand garage de 40m2 pour 50 000€, hors foncier. Le silence qui se fait dans la salle est impressionnant, puis les questions fusent : « Comment ? Pourquoi ? Qui ? Où ? Quand ?» 

Où :

A St Georges les Baillargeaux, petite commune de 3600 habitants située à 15km de Poitiers, dans un lotissement tout près du centre bourg, sur des terrains de 500 à 600 m2 

Comment :

Dans le prix d’une construction, la main d’œuvre représente 50% du coût, et le coût des matériaux est sensiblement réduit par le regroupement. 
C’est en réalisant ces économies que vous pouvez atteindre cet objectif, c'est-à-dire construire vous-même votre maison. Tour à tour maçon, charpentier, couvreur, menuisier, plaquiste, électricien, plombier, carreleur, vous construisez de vos mains votre rêve. Le fait de vous grouper constitue la force de l’union, et permet aussi la mutualisation des achats, bénéficiant de ce fait de tarifs avantageux. A 2 on va 3 fois plus vite, à 3, 5 fois etc.. 
Bien sur il n’est pas question de vous laisser seul dans cette aventure ! Un encadrement de tous les instants, une mise en route de chacune des phases, par des professionnels compétents, vous fera voir les bons gestes, vous initiera aux techniques propres à chacun des métiers précités. 

Les conditions :

Pour s’inscrire dans ce concept, il faut simplement apporter sa bonne volonté, se couler dans un esprit d’équipe, se plier à une « discipline » librement consentie. Sur le plan financier, il faut que vos revenus entrent dans la fourchette donnant accès au crédit à taux zéro. 
Il faut aussi se rendre disponible pour 18 mois de labeur et accepter de « sacrifier » ses temps libres en les consacrant à cette œuvre commune. Si votre conjoint ou la famille proche n’accepte pas cette contrainte, il vaut mieux renoncer. 

Nous n’avons pas de qualification dans les métiers avancés !

Ce n’est pas un problème dès l’instant où votre motivation d'atteindre l’objectif de construire votre rêve, est forte et que vous êtes prêt, pour l’atteindre, à y consacrer vos temps libres. Les techniques utilisées aujourd’hui dans le bâtiment ont bien évolué, et en particulier celle retenues dans ce projet sont à la portée des néophytes, dès l’instant où ils sont encadrés, dès l’instant où ils assimilent les démonstrations de début de phase. De plus le fait d’être en équipe, renforce la confiance que l’on a en soi. 
C’est aussi une belle aventure, un challenge avec soi même, un objectif enthousiasmant. 

Quelle est la technique utilisée ?

S’adressant à des néophytes, le projet, dans sa conception, est des plus basique. L’innovation réside dans le choix de l’ossature bois comme élément de construction, ceci afin d’allier rapidité et facilité d’exécution, tout en garantissant la durabilité d’une maison. Sa mise en œuvre par des néophytes, accompagnés par un professionnel ne pose pas de problèmes insurmontables. 

Le travail en commun :

L’esprit de solidarité préside à une telle organisation. Chacun vient avec ses expériences, ses capacités physiques ou mentales, il les met au service des autres. L’entraide de tous les instants, l’acceptation de l’autre, sont autant de qualités requises. 
Il faut perdre toute notion du chacun pour soi et, au contraire, accepter la mise en commun de son temps, de ses idées, de ses moyens, de ses relations. 
Le projet concerne plusieurs maisons ; chacune de ces maisons sera à terme à chacun des participants. Mais tout au long de l’exécution, ce sont autant de projets qui avancent au même rythme. 
Dans la phase « gros œuvre » les participants seront divisés en équipes de 4 auto constructeurs, qui réaliseront chacune les fondations d'un premier pavillon, pour ensuite faire un copié collé sur 3 autres jusqu’au dernier, soit 4 week-end consacrés à la réalisation des fondations. De même pour les dalles en béton auto lissant, sur 4 semaines, permettant au béton de réaliser sa prise. Idem pour la réalisation des ossatures et la couverture. 
En procédant de cette manière les pavillons seront ensemble hors air et hors eau. 
Ensuite dans la phase « parachèvement », pour la pose des plaques de plâtre, il pourra être constitué des équipes de 3, qui réaliseront les travaux en plafonds, cloisons de distribution, pose des pieuvres électriques, isolation. 
Viendra ensuite la phase « fluides » qui comprend la plomberie sanitaire, le chauffage, la VMC, la distribution des gaines du puit provençal pour le renouvellement de l’air, la pose de l’appareillage électrique et des raccordements au bornier. 
Enfin la phase finition, carrelages, revêtements de sols, peintures et tapisseries. 

Qu’entendez vous par l’assistance sur chantier ?

L’association « Toit par toi » s’est constituée autour de gens compétents, ayant des expériences dans différents domaines, dont celui de gérer un chantier. Les capacités requises dans les différentes phases de la construction font partie de leurs compétences et pour certains, ils sortent de la réalisation - en tant qu’autoconstructeurs - de pavillons à ossature bois. 
De plus, ils ont sélectionné des partenaires qui, spécialistes dans leurs métiers, assisteront les postulants à l’accession à la propriété, pour chacun des démarrages de phases. 
A tout instant de la construction, ils se positionnent en « hommes ressources » à qui on peut faire appel 

Que se passe t’il, parmi les autos constructeurs, si des proches proposent leurs services ?

Plus vous serez nombreux, plus vite le chantier avancera, encore que ... 
Un ami, qui vient de réaliser en autoconstruction un pavillon à Ossature bois, nous écrit : Autant l’aide de certains amis, avec qui j’ai l’habitude de bosser, qui savent ce qu’ils font etc, a été appréciable, autant j’ai perdu tout mon temps, certains jours, à expliquer, guider, dispatcher du matériel pour des gens pleins de bonnes volonté mais qui n’étaient pas « dans le bain ». En outre, j'ai reçu de temps à autres l’aide d’amis qui se prétendaient experts, n’en ont fait qu’à leur tête, et ont fait un boulot de merde qu’il a fallu défaire et refaire ! » 
L’association des autos constructeurs devra tenir compte de cet apport de main d’œuvre supplémentaire et décider de la gestion du temps consacré par les uns et les autres. Un tableau des présences permettra de constater – et maintenir – l'équilibre du temps mis à disposition du groupe par chacune des « entités ». 

Bénéficier d’une maison à ce prix très alléchant, bien ! Mais qu'en est-il du coût de son« exploitation », et de son impact environnemental ?

En choisissant le bois dans la construction, par le stockage de carbone qu’il assure, contribue significativement à la lutte contre le réchauffement climatique. L’architecte concepteur de la maison s’est fixé comme règle d’optimiser les économies d’énergie en concevant une architecture « bioclimatique » qui prend en compte ces différents aspects :
  • Favoriser les apports solaires gratuits (ou passifs) : D’où le souci de placer l’essentiel des vitrages au sud.
  • Le choix du bois comme matériau de construction, permet d’éviter les ponts thermiques ( 40% dans certaines constructions)
  • Gérer le renouvellement de l’air en utilisant la technique du puit provençal et la VMC.
  • Une isolation performante à base de matériaux naturels (fibre de bois en doublage de 120 m/m et ouate de cellulose dans les combles perdus de 240m/m)
L’objectif fixé est d’être en dessous de 45kwh/m2/an.

Dans la mesure où l’on s’inscrit, qui gère le chantier ? qui gère les démarches ?

La première démarche sera de se constituer en association d’autoconstructeur. 
Les dépôts de permis de construire se font individuellement, les dossiers étant préparés par l’architecte de l’opération. 
Les demandes de prêts, sont individuelles chacun d’entre vous négociant avec l’organisme financier de son choix, Toitpartoi vous fournissant les dossiers techniques. 
Pour ce qui est de l’organisation du chantier, l’association des auto constructeur délègue à l’association Toitpartoi la gestion du chantier. 
Un contrat de maîtrise d’ouvrage liera les 2 entités. 

Comment répondre aux « obligations » liées à l’assurance ?

Effectivement la loi du 4 janvier 1978, dite « lois Spinetta » a instauré des obligations en matière d’assurance construction, aussi bien pour le constructeur, que pour le particulier.
Pour le constructeur : il doit couvrir sa responsabilité décennale 
Pour le particulier : il doit souscrire un contrat de dommage ouvrage. 
Les sanctions pour défaut d’assurance dommages ouvrages sont identiques à celles qui sont prévues pour défaut de l’assurance responsabilité décennale, à deux particularités près : 
Les sanctions pénales ne visent pas le simple particulier construisant un logement pour l’occuper lui-même ou le faire occuper par sa proche famille. 
Le particulier est cependant passible d’une sanction indirecte le jour où il vendra sa maison, car la mention de l’existence ou de l’absence d’assurance est présente sur l’acte de vente. En cas d’absence de garantie, l’immeuble peut subir une moins value qui restera à la charge du vendeur. 
Dans notre cas particulier, l’autoconstructeur ne construit pas pour réaliser une opération immobilière, mais bien pour se loger lui et sa famille. 

Quel recours en cas de « vices cachés » ?

Il faut être sérieux. Qui dit « vices cachés » dit malfaçons masquées. Or, toute malfaçon constatée, ne pourra venir que de vous, puisque ce sera le résultat d’un acte de construction mal effectué par vous-même. Ce risque de défectuosité ne peut se produire que si vous ne suivez pas le process de construction mis en œuvre par un spécialiste, qui vous aura démontré les bons gestes, vous aura donné toutes les marches à suivre pour réaliser un bon travail. 

Et sur le le plan financier, quelles sont nos garanties ?

L’association pilote « Toitpartoi » n’intervient à aucun moment dans la gestion financière. 
Au fur et a mesure de l’avancement des travaux il sera fournit une fiche « commande matériaux » comprenant : adresse fournisseur référencé, quantité et prix unitaire. 
Les règlements des fournisseurs se feront par l’intermédiaire du trésorier que vous aurez désigné au sein de votre association d’autoconstructeurs, sous le contrôle de l’architecte d’opération. Le volet « mouvement de fonds » devra être complètement transparent, le bureau de votre association en étant le garant.

L'association "Toit par toi"

Association Toit par toi



l'équipe de Toitpartoi

Objet :

Promotion de l’auto construction assistée :
Objectif : donner aux personnes à faibles revenus,  la possibilité d’avoir accès à la propriété.
Compte tenu de l’ampleur du projet, Toit par toi souscrit un partenariat avec les organismes gérant des opérations d’habitat à caractère social, tel que offices d’HLM et structures caritatives.
  1. Ces organismes, forts de leurs expériences dans ce domaine, gèrent la partie financière en relation avec la caisse des dépôts et autres partenaires financiers.
  2. Mettent à disposition des terrains dont ils auront assuré la viabilisation et le lotissement .
  3. Gestion de la partie juridique
  4. Ont la capacité de se substituer  à la défaillance d’un auto constructeur, en reprenant à son compte le chantier abandonné.
  5. Apportent leur connaissance du marché et la garantie auprès des tiers

Toit par toi, assure la logistique :

Conseil

Etudes de faisabilité en recherchant le meilleur rapport qualité prix
Recherche de partenaires s’inscrivant dans le projet.
Etude des dossiers de présentation de nouveaux projets.

Assistance

Organisation et suivi des chantiers en mettant en œuvre les moyens permettant leur réalisation dans les meilleures conditions techniques.
Pour chacune des phases du chantier, recrute un intervenant extérieur spécialiste dans son domaine.
Recherche d’outillages adaptés, en fonction de l’avancement du chantier.
Transmission d’un savoir faire technologique.

Promotion

Création et gestion d’un site Web.

Médiatisation du concept.

Création d’un « comité scientifique pluridisciplinaire, recruté par les membres fondateur, personnes ressources spécialistes en matière économique, sociale, juridique, technique et institutionnel.

Aliénor d'Aquitaine


En 2007, je reçois un courriel émanant d’un élève du Lycée Aliénor d’aquitaine, me sollicitant pour réaliser une sculpture, dans le cadre de leur semaine culturelle,son projet étant de voir l’évolution d’une sculpture depuis le matériau brut jusqu’à l’oeuvre réalisée.

Après contact pour en savoir un peu plus, il m’avoue n’avoir aucune idée sur le projet “sculpture” son souhait résidant dans la présence d’un sculpteur réalisant une oeuvre dans l'enceinte du Lycée devant les élèves.

Je rentre en contact avec l’administration du Lycée qui me demande de leur faire une proposition de sculpture prenant en compte la spécificité du lycée et de sa référence à Aliénor d’Aquitaine

Après étude voici ma proposition:

A la base, un socle symbolisant l’établissement. Sa forme arrondie vient concrétiser l’esprit d’équipe. Equipe éducative bien sur, mais aussi l’équipe que représente tous les acteurs que sont les élèves, les personnels administratifs, les personnels assurant la maintenance.

Présenté soutenu par 2 mains stylisées, le livre symbole de la connaissance, symbole aussi de la transmission du savoir. Ce livre est ouvert pour bien marquer que c’est une transmission de savoir en action, une transmission à livre ouvert.

Le lycée a choisi pour marraine Aliénor d’Aquitaine, grande dame qui a marqué l’histoire de France et d’Angleterre. Pour bien marquer cette filiation, la couronne style médiévale rappelle l’origine et l’époque. Enfin pour magnifier ce symbole, en le transformant en diadème, faire le lien avec notre ére contemporaine,le sigle du lycée ces 2 A,  aux lignes élancées qui personnalisent l'établissement.

Après accord sur l’idée du projet et son dimensionnement, j’établis un devis de matériau:

Projet sculpture, semaine culturelle du 2 au 6 avril 2007.

Réalisation sur place de la sculpture ci jointe :

Pierre blanche des Lourdines :

A 40x40x50 =  80 litres

Socle 50x50x30=  75 litres

Total :             155 litres  

La densité de cette pierre étant de 2, l’ensemble brut représente 310 kg

Présentation concernant la réalisation de ce projet:

A partir de la pierre brute, l’intervenant  travaillera devant les élèves, il répondra à leurs interrogations. C’est ainsi qu’ils pourront suivre les différentes phases :

Etapes et différentes phases abordées :

Approche du matériau, étude de sa structure, de son origine, de ses caractéristiques.

                                                                                                                                                                     .Approche du matériau, étude de sa                      L'outillage et son utilisation.                                                                                                                       

• Du tracé à l'ébauche, jusqu’à la finition, les différentes phases de la taille.

Je m'attendais à ce que mon intervention dans la cour de récréation du lycée, suscite un certain intérêt, n'était ce pas là le but de mon interventioin?

alienor-3.jpgDans la plus grande indifférence, j'installe mon chantier et commence mon ébauche.

Je suis resté  toute la semaine à travailler sans que personne ne me pose une question, sans que ce jeune étudiant qui m'avait sollicité ne se manifeste.

Alors que j'étais disponible pour expliquer la démarche, montrer les outils et la manière de s'en servir, rien !

Aucune curiosité de la part des élèves ni des profs, à croire que je faisais partie du paysage !

J'ai donc terminé cette oeuvre déçu de cette attitude, au point de ne pas la terminer, le liaisonnement entre le livre et la couronne aurait du être vide, j'ensuios resté à l'ébauche présentée par les trous.

alienor4.jpg

La "dogora mania"

Lors du dernier concert de Dogora le 1er juin, une choriste de Lille (qui avait aussi participé au concert du Futuroscope) a fait exprès le déplacement pour participer à cette fête. Son vécu de l'évènement se trouve dans le lien ci joint. Mieux que nous ne pourrions le faire nous même, elle a décrit l'esprit de notre association. 

http://www.dogoramania.com/blog/index.php/2013/06/05

Une sculpture contemporaine

En 2002, Mr Piquemale, Directeur de la société d’équipement du Poitou,nous sollicite pour réaliser une sculpture qui serait exposée dans leur hall d’entrée. Lors de notre entretien, il me fait part de ses souhaits <<Une oeuvre contemporaine, symbolisant l’accord, dans un esprit de partenariat et faisant état de l’esprit d’équipe>>
Partant de ce postulat, j’imagine 2 personnages se serrant la main, l’esprit de partenariat étant renforcé par l’attitude d’un des deux mettant la main sur l’épaule de l’autre. Pour répondre au souhait de l’esprit d’équipe, le socle sur lequel repose les personnages, représentant l’entreprise SEP.
Pour bien expliquer la démarche, je réalise une petite maquette en siporex, et  suite à l’accord du Directeur, nous nous mettons au travail. Un bloc de pierre des Lourdines de 2 m x 0.5x0.5, soit un ½ m3 c’est à dire 1000 kg.
L’ébauche, 1ère phase du projet, consiste à réaliser une forme qui ressemble dans un premier temps à un bouchon de champagne, dans lequel on ressortira les 2 personnages.
cette  phase se fait la pierre couchée sur des supportsbouchon-champagne-2.jpg
cn2002-1026aa.jpgElle est ensuite redressée pour passer à la phase suivante : ressortir les personnages de la matière.

Avec la tronçoneuse on "dégrossi" pour approcher de la forme, puis à la massette et aux ciseaux, on affine pour petit à petit obtenir l'effet esconté, puis la phase finit(ion au papier de verre.

Cette sculpture, trône aujourd'hui dans le hall d'accueil de" l'entreprise" accueillant les visiteurs à la sortie de l'ascenseur.sculpture.jpg

 

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×